Договор на отделочные услуги

Договор между физическими лицами на выполнение работ — общие требования: Договор между физическими лицами на выполнение работ заключается в простой письменной форме. Это значит, что не требуется его нотариального удостоверения или заверения другим способом. Не выдумывайте себе лишние сложности! В идеале, вам достаточно скачать образец договора отсюда , вбить в него на пустые места нужные данные и подписать со своей стороны и со стороны исполнителя. С этого момента ваши отношения формально определены: есть предмет договора, есть срок, в течение которого следует выполнить работу, есть обязанности по оплате и взаимные гарантии.

Образец договора

О, паспортные данные, адрес именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору. Объем работ 2. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору.

Сумма договора. Общая стоимость является окончательной для объема работ, определенного согласно пункту 2. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена. Срок выполнения работ 4. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора. Условия платежа 5. Обязательства Сторон 6. Обязательства Подрядчика: 6. Обязательства Заказчика: 6. Передача оборудования и материалов оформляется актом и подписывается обеими сторонами.

Ответственность сторон 7. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Подрядчика от выполнения принятых на себя обязательств. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования для выполнения работ по настоящему договору.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при непригодности предоставленных Заказчиком материалов или об обнаружении дефектов в оборудовании. Если Подрядчик не информирует об обнаруженных дефектах в оборудовании или о непригодности материалов, то ответственность за дефекты в оборудовании и за некачественный материал ложится на него.

Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком 8. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

На основании статьи Гражданского кодекса Российской Федерации Заказчику предоставляется право в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего договора. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение, забастовка, запреты правительства, и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их влиянии на способность исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору, а также предполагаемый срок его исполнения. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией. В вышеуказанных случаях срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

Особые условия Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени.

Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны в отношении третьих лиц. Порядок разрешения споров В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания настоящего договора теряют силу.

Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет направляющей Стороны. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

Договор составлен в 2 двух подлинных экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Юридические адреса и банковские реквизиты Заказчик Подрядчик.

Отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных.

Договор на оказание ремонтно отделочных работ с физическим лицом

Условия продленной гарантии на 3 года: Гарантия распространяется на укладку кафеля, на черновые работы,на электрику в комплексе отделочных работ. Гарантия распространяется на дефекты, которые возникли по вине Компании. Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли вследствие неправильной эксплуатации помещения. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, а именно: затопление помещения, пожар, стихийные бедствия Гарантия не распространяется на материалы, приобретенные заказчиком Гарантия не распространяется на работы, проведенные с нарушением технологического процесса по требованию заказчика. На все иные работы в комплексе предоставляется стандартная гарантия 1 год! Компания оставляет за собой право на досрочное прекращение акции при превышении лимита объектов, подходящих под данную акцию в кол-ве более 50 штук в месяц. Натяжные потолки в подарок включают в себя: Монтаж полотна производства "Бельгия" белый матовый или глянцевый Монтаж стенового багета Обвод вокруг 1 трубы отопления 1 шт.

ДОГОВОР НА РЕМОНТ (ОТДЕЛКУ) КВАРТИРЫ

Договор подряда по оказанию услуг по ремонту и отделке квартиры дома коттеджа в Минске По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный Договором срок провести строительно-отделочные работы и установку оборудования в помещениях здания по адресу: Кроме того, Подрядчик обязуется в процессе выполнения работ изучать рынок строительных и иных материалов и других изделий строительного назначения и представлять соответствующую информацию Заказчику. Услугами строительства и ремонта можно воспользоваться на основе предложения от специализированных компаний, заключив с ними соответствующий договор. Строительные материалы стоят дорого, еще дороже обходятся работы по исправлению недоделок строителей. Чтобы избежать неприятностей, требуется заключить договор подряда на выполнение строительных и отделочных работ. Услугами от частных лиц не рекомендуется пользоваться, если вы впервые сталкиваетесь с данными специалистами. Хорошую рекомендацию для частного строителя вам могут дать знакомые. Между сторонами должен быть заключен договор об оказании услуг. Договор должен быть подписан в личном присутствии заказчика услуг и исполнителя. Требуется указать в договоре данные заказчика и исполнителя, включая банковские реквизиты, юридический и фактический адреса. Дата заключения договора должна совпадать с датой подписания, дата, с которой исполнитель должен приступить к выполнению работ, оговаривается и отображается в договоре отдельным пунктом.

Ремонт квартир

Москва Предмет договора 1. По настоящему Договору Подрядчик по заданию Заказчика обязуется в установленный Договором срок выполнить работы, указанные в п.

Полезное видео:

Договор на отделочные работы образец бланк

Договор на отделочные работы образец бланк Договор подряда на проведение ремонтно-отделочных работ Чаще всего проблемы касались следующих моментов: Не имея на руках подписанного подряда, владельцы городских квартир не имели возможности привлечь нерадивых мастеров к ответственности. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы. Составить подобное соглашение — в интересах как собственника квартиры, так и человека, ремонтирующего ее: Именно договор подтверждает обязательства владельца квартиры оплатить услугу ремонта. Благодаря договору устанавливается форма отчетности по финансовым тратам на стройматериалы, поэтому обмануть собственника становится намного труднее. Также в тексте указывают сроки, объемы работ, которые должны быть выполнены поэтапно или в целом. Наконец, составлять договор бытового подряда целесообразно и потому, что впоследствии заказчик может выразить возможные претензии по качеству работ, сделанных исполнителем. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий. Некоторые граждане приобретают недвижимость с целью последующей передачи во временное пользование для получения арендного дохода. Образец типового договора подряда на ремонт квартиры, применим как между физическими лицами, так и для заключения с юридическим лицом.

Договор на проведение ремонтно-отделочных работ № Образец

Стоимость работ составляет. Оплата по настоящему договору производиться поэтапно. Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в объёме и в сроки, указанные в п.

Образец договора на выполнение ремонтно-отделочных работ в Тамбове

Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ в пределах взятых на себя обязательств, сторонние организации в качестве субподрядчиков, при этом Подрядчик несет за деятельность этих организаций полную ответственность. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договором цену. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков производства работ. Сторона, в обязанность которой входит обеспечение работ материалами, несет ответственность за качество и обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая сторона.

Договор отделочных работ ип

В каждом конкретном случае необходимо выбрать образец договора с учетом особенностей предстоящих отношений сторон и их существенных условий. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца. Существенные условия договора строительного подряда Согласно пункту 1 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации ГК РФ , договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Заказчик вправе: 6. Смета Договор, по которому гражданин нанимает другого гражданина или фирму для оказания услуг, считается договором бытового подряда и регулируется главой 37 ГК РФ, а также Законом о защите прав потребителя. По сути, она будет являться договором строительного подряда, со всеми вытекающими последствиями.

Договор на отделочные услуги

О, паспортные данные, адрес именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1. Заказчик за свой счет предоставит Подрядчику необходимые материалы и оборудование, перечисленные в Перечне материалов и оборудования, который является приложением N 3 к настоящему договору. Объем работ 2. Объем работ по настоящему договору определяется согласно приложениям N 1 и N 2 к настоящему договору.

Качественно выполнить ремонтные и отделочные работы своими силами с использованием специального инструмента и оборудования. Своевременно информировать Заказчика об изменении срока начала и или окончания работ. Устранять собственный брак за свой счёт.

Наверх